Договор поставки окон пвх без монтажа образец

Содержание

Договор подряда на производство и установку пластиковых окон

Договор поставки окон пвх без монтажа образец
на производство и установку пластиковых окон

г.

«» 2016 г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и гр. , паспорт: серия , № , выданный , проживающий по адресу: , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1.

Исполнитель в рамках настоящего Договора принимает на себя обязательства по поручению Заказчика произвести поставку Изделий, далее именуемых Изделия, комплектующие материалы и выполнить по данному Договору работы, далее именуемые Работы. Заказчик в рамках настоящего Договора обязуется оплатить стоимость Изделий, комплектующих материалов и Работ, а также создать необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке.

1.2. Изделия будут доставлены и установлены по адресу: .

1.3. Изделия поставляются в соответствии с утвержденным Заказчиком индивидуальным проектом – Техническим заданием (Приложение №1 настоящего Договора), калькуляцией – перечень работ и услуг (Приложении №2 настоящего Договора).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Осуществить поставку Изделий и выполнение работ, указанных в п.1 настоящего Договора, не позднее рабочих дней после частичной или полной оплаты. Исполнитель оставляет за собой право увеличить срок изготовления Изделий в связи с перезагрузкой производства.

2.1.2. Поставить все необходимые для выполнения всех указанных по настоящему Договору материалы, инструменты, приспособления и комплектующие.

2.1.3. Передать Заказчику Изделия в соответствии с настоящим Договором, а так же сдать выполненные работы по Актам приемки.

2.1.4. Безвозмездно исправить выявленные Заказчиком в процессе приемки и указанные в Акте приемки недостатки в течение календарный дней.

2.1.5. В ходе выполнения работ осуществлять необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1. В одностороннем порядке изменить срок выполнения обязательств по настоящему Договору при невыполнении Заказчиком условий п.3 настоящего Договора (Стоимость работ и порядок расчетов).

2.2.2.

Приостановить работы, немедленно известить об этом Заказчика, и до получения от него письменных указаний не возобновлять работы при обнаружении: не зависящих от Исполнителя обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору, либо угрожающих качеству результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок, либо влияющих на финансовый результат работ. Составить об этом Акт соответствующего содержания и при этом могут меняться сроки выполнения работ.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Оплатить стоимость настоящего Договора в соответствии с. п.3.

2.3.2. Обеспечить на объекте возможность выполнения Исполнителем всех видов работ в указанные в настоящем Договоре сроки.

2.3.3. Присутствовать и принять Изделия при доставке, подписав соответствующий Акт о доставке, а также обеспечить сохранность Изделий до начала и во время проведения Работ.

Если по каким-то причинам Заказчик сам не может присутствовать и принять Изделия при доставке, в таком случае от лица Заказчика должен присутствовать Представитель, действующий на основании доверенности – доверенное лицо.

2.3.4. Подписывать промежуточные Акты при необходимости, в том числе составленные согласно п.2.2.2.

2.3.5. В день окончания монтажа принять выполненные Исполнителем работы, подписав Акт приемки, при наличии недоделок либо мотивированных претензий к качеству указать их в Акте.

2.3.6. Ознакомиться с Инструкцией по эксплуатации Изделий и соблюдать ее в процессе эксплуатации Изделий.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Исполнителя и возместив ему расходы, произведенные им до этого момента в целях надлежащего исполнения настоящего Договора (т.е. оплатив ему стоимость уже изготовленных Изделий, заготовленных материалов, выполненных работ и оказанных услуг).

2.4.2. Требовать безвозмездного исправления только тех недостатков, которые выявлены в процессе приемки Изделий и выполненных работ, и указаны в Акте, а так же скрытых дефектов, если их выявление в процессе приемки было невозможно.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору согласована сторонами в Приложении и составляет рублей (без НДС).

3.2. При подписании настоящего Договора Заказчик производит оплату (предоплату) Договора в размере рублей.

3.3. Датой начала срока исполнения по Договору считается следующий день после подписания настоящего Договора и приложений, а так же поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя.

3.4. Установка Изделий осуществляется при поступлении 100% денежных средств от стоимости Договора на расчетный счет или в кассу Исполнителя.

3.5. Стоимость настоящего Договора может измениться в процессе исполнения Договора в связи с изменением перечня комплектующих, работ и услуг, о чем составляется Акт или Дополнительное соглашение сторонами.

3.6. Заказчик гарантирует оплату, связанных с выполнением условий настоящего Договора.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ИЗДЕЛИЙ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Дата доставки Изделий до Заказчика по указанным реквизитам для связи сообщается не менее чем за дней.

4.2. При доставке Изделий приемка осуществляется на объект Заказчика непосредственно в момент доставки. Заказчик принимает Изделия поштучно и по качеству методом визуального осмотра на предмет соответствия индивидуального проекта (технического задания), и отсутствия видимых дефектов, о чем подписывается Акт.

4.3. Заказчик несет ответственность за свое отсутствие на объекте в момент доставки Изделия. Повторная доставка назначается Исполнителем и оплачивается дополнительно до доставки.

4.4. Исполнитель несет все риски потери и повреждения Изделий до момента передачи Заказчику. Заказчик несет все риски и потери или повреждения Изделий с момента их поставки в соответствии с п.4.2 настоящего Договора.

4.5. Дата и время выполнения работ по Договору доводятся до Заказчика по указанным реквизитам для связи не менее чем за дней.

4.6. Работа принимается Заказчиком или его доверенным лицом и Сторонами подписывается соответствующий Акт.

4.7. Правила приемки Изделий и проведения работ указаны в Приложении №3 настоящего Договора.

5. ОВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

5.2.В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Исполнитель обязан Заказчику уплатить неустойку (пеню) в размере % стоимости Договора за каждый день просрочки.

5.3. Настоящий договор может быть изменен или дополнен по соглашению сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Договору подписываются обеими Сторонами и являются его неотъемлемыми частями (Приложение №4 Договора).

5.4. В случае монтажа Изделий не силами Исполнителя, последний не несет ответственности за качество установки, за хранение эксплуатационных характеристик Изделий. Гарантия на монтажные работы в данном случае не предоставляется.

5.4. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

5.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством.

6.ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1.

Стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если неисполнение принятых на себя Сторонами обязательств явилось следствием природных явлений, иных действий внешних объективных факторов и прочих установленных обстоятельств непреодолимой силы, за которые поименованные выше стороны не отвечают и фактически предотвратить неблагоприятное воздействие таковых они не имеют возможности.

6.2. При наступлении указанных в п.6.1 обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему договору, должна в кратчайший срок известить о них в письменном виде другую сторону, с приложением соответствующих свидетельств.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания, действует до исполнения Сторонами всех обязательств по Договору и считается исполненным после подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ, а также документов на доставку Изделий и проведения всех взаиморасчетов.

7.2. Все устные или письменные договоренности о порядке производства работ, перечня работ, их сроков, порядка оплаты достигнутые сторонами до заключения Договора, оформляется исключительно в письменной форме, обязательным указанием сроков, размеров и иных характеристик работ и условий, в виде приложений к Договору, являющегося его неотъемлемой частью.

7.3. При гарантийном обслуживании гарантия не действительна в случае:

  • если Изделия были установлены не специалистами Исполнителя;
  • если неисправности Изделий вызваны механическими повреждениями, разборкой и другим посторонним вмешательством в конструкцию Изделия, эксплуатацией с нарушениями требований инструкции.

7.4. Гарантия по настоящему Договору ограничена следующими сроками со дня выполнения работ или поставки Изделий: Гарантия на Изделия составляет месяцев, Комплектующие – месяцев, Работы – месяцев.

7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

7.6. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

  • Индивидуальный проект Изделия – Техническое задание (при подписании Договора);
  • Приложение №1 к Договору на Изделия, комплектующие, выполнение работ и доставку (при подписании Договора);
  • Акт приема выполненных работ и другие Акты (в процессе исполнения Договора);
  • Дополнительное соглашение об изменении условий Договора, в случае его оформления;
  • Правила приемки Изделий и подготовки к монтажу.

7.7. Все уведомления по настоящему Договору производится по реквизитам, указанным в Договоре.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения Договора, подлежат разрешению в претензионном порядке, а при не достижении Сторонами соглашения по спорным вопросам, споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда в соответствии с подсудностью, установленной действующим процессуальным законодательством.

10. ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель _________________

Заказчик _________________

Источник: https://pravodoc.com/obrazcy-dokumentov/dogovory/podryad/dogovor-podryada-na-proizvodstvo-i-ustanovku-plastikovih-okon/

Договор поставки окон пвх без монтажа образец

Договор поставки окон пвх без монтажа образец

1.2. Работы Исполнителем выполняются из собственных материалов и своими силами. 1.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ и окон несет Исполнитель до момента принятия этого результата Заказчиком.

Данный факт подтверждается подписанным сторонами акта приема выполненных работ.

1.4. Право собственности на окна по настоящему договору переходит к Заказчику после подписания акта выполненных работ.

Договор на монтаж ПВХ окон

Исполнитель производит монтаж исходя из следующего порядка:2.1.1. Заказчик согласовывает с Исполнителем объем и цену работ, в заказе на монтаж Приложение №1 на основании которого Исполнитель готовит и передает Заказчику следующие документы:

  1. .
  2. Согласованный заказ и схему на монтаж (Приложение №1 к настоящему Договору).

2.1.2.

После подписания Заказчиком данного Договора и Приложения №1, Договор считается вступившим в силу.2.1.3. Монтаж осуществляется в течение рабочих дней.2.2.

Заказчик принимает работу Исполнителя по монтажу «»2019 года.2.3. Заказчик обязан уплатить Исполнителю стоимость выполненных работ в соответствии с настоящим Договором и Приложениями №1, №2 к настоящему Договору, по окончании монтажа.3.1.

Оплата производится по ценам, настоящего Договора и включает в себя стоимость ПВХ изделий и работ по монтажу в соответствии с Приложениями №1, №2.3.2.

advant24.ru

6.2. В случае если передача Товара не состоится в согласованные сторонами сроки по причине отсутствия покупателя, либо его уполномоченного представителя, Исполнитель осуществляет доставку и передачу в иные сроки, также согласованные сторонами, при этом покупатель выплачивает Исполнителю компенсацию за повторную доставку в размере рублей.

6.3. При самовывозе, после получения от Исполнителя извещения о готовности Товара, Покупатель обязан вывести его со склада в течение дней. За хранение Товара на складе свыше дней (и при самовывозе и при повторной доставке по вине Покупателя) Покупатель выплачивает Исполнителю % от стоимости товара за каждый день хранения.

6.4. Важно Оплата производится в следующем порядке: — 50 % от стоимости договора, что составляет — ( ) рублей копейки , в том числе НДС-18% рублей, — окончательный расчет, в размере ( ) рублей копейки , в том числе НДС-18% рублей, осуществляется в течение 10 рабочих дней после получения подписания сторонами акта выполненных работ.

Договор подряда на производство и установку пластиковых окон

1.2. Изделия будут доставлены и установлены по адресу: .

1.3. Изделия поставляются в соответствии с утвержденным Заказчиком индивидуальным проектом – Техническим заданием (Приложение №1 настоящего Договора), калькуляцией – перечень работ и услуг (Приложении №2 настоящего Договора).

2.1. Исполнитель обязан: 2.1.1. 2.1.3. Передать Заказчику Изделия в соответствии с настоящим Договором, а так же сдать выполненные работы по Актам приемки.

2.1.4. Безвозмездно исправить выявленные Заказчиком в процессе приемки и указанные в Акте приемки недостатки в течение календарный дней.

Договор производства и монтажа пластиковых окон

Исполнитель производит обмер оконных и дверных проёмов, на основании которых будет изготавливаться Товар. Результаты обмера фиксируются в Спецификации к Договору (Приложение №1), и подписываются Покупателем.Исполнитель обязан:2.1. Передать покупателю Товар, который должен соответствовать выбранному образцу, Спецификации к Договору (Приложение №1) адресу: .

Телефон: .2.2. До момента передачи Товара обеспечить его сохранность.Исполнитель имеет право:2.3.

В случае выполнения работ по п.1.3 настоящего договора, Исполнитель самостоятельно определяет порядок и технологию

Договор поставки окон без монтажа

Договор поставки окон пвх без монтажа образец

г. Майкоп Майкопский городской суд Республики Адыгея в составе: председательствующего — судьи Ситниковой С.Ю., при секретаре Костышиной Л. Ю., рассмотрел в открытом судебном открытом заседании дело по иску Злобина А.П.

к Индивидуальному предпринимателю Моглинцову Я.В.

о расторжении договора и взыскании денежных средств, В обоснование иска указывая, что.

между ними был заключен договор № по демонтажу старых, поставке и установке новых металлопластиковых окон из ПВХ профиля «Rehau Brillant Design» по адресу.

Каким критериям он должен соответствовать

Какую главную цель ставит перед собой любая коммерческая организация?

Получение максимальной прибыли при минимальных затратах.

Это вполне оправданно, так работает бизнес в любых странах.

Но среди компаний могут быть не совсем честные, которые не желают обращать внимание на качество, для них главное количество.

Есть компании, которые без проблем соглашаются заключить договор подряда, только для его заключения предоставляют свой образец.

Договор на пластиковые окна в компании — 4 этаж Окно От и До

Если Вы желаете уютно обустроить свой домашний очаг, создать все благоприятные условия для собственного же комфорта, тогда вам стоит обратить внимание на данную статью.

На сегодняшний день существует множество фирм, которые могут предложить вам свои услуги по установке пластиковых окон.

Мы же представляем вашему вниманию компанию «4 этаж Окно От и До», которая работает с 2009 года и пользуется колоссальной популярностью на современном рынке.

Пластиковые окна: не в срок и с дефектами?

Установка пластиковых окон и дверей не всегда приводит к тем результатам, которые планирует заказчик. То пластик желтеет спустя пару месяцев, то после монтажа трещины идут по раме.

А то и вовсе – деньги уплачены – а заказанных пластиковых конструкций все нет и нет… Как поступать в случаях, когда возникают проблемы с окнами и балконными дверями из ПВХ, рассказывают юристы Союза потребителей «Росконтроль».

В любом городе сегодня множество фирм занимаются продажей и установкой окон из пластика. При этом заключаемый с покупателем договор по содержанию у всех разный.

Что нужно знать и что должно быть прописано в нем как раз и будет подробно расписано в этой статье.

Чтобы избежать неприятностей связанных с порядком оплаты, некачественной перевозкой окон (доставкой).

установкой их в разрез с правилами, определяемыми ГОСТом и осуществлением гарантийных обязательств – для всего этого необходимо заключать договор .

Перед непосредственным сотрудничеством клиента с заводом пластиковых окон Рассвет, занимающимся производством и изготовлением окон, заключается соответствующий договор на пластиковые окна .

В документе прописываются все условия для дальнейшего сотрудничества.

Следует отметить, что в договоре установка окон прописывается, а также все условия, на которых она осуществляется.

Роспотребнадзор (стенд)

Проблемы, связанные с некачественной установкой пластиковых окон, либо ненадлежащим качеством самого изделия (окна) возникают достаточно часто. Большинство обращений потребителей приходится на осенний период.

Связано это в основном с тем, что заказывать изготовление и установку пластиковых окон многие потребители предпочитают летом.

Недостатки же не всегда проявляются сразу, чаще всего если внешних недостатков при приемке окон и подписании акта выполненных работ потребителем не выявлено, то они могут проявиться с наступлением первых заморозков, либо после выпадения обильного количества осадков.

Вход на сайт

В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.

Использование устаревшей версии браузера потенциально опасно и может привести к некорректному отображению сайта.

Обратите внимание на то, что мы не проверяем работоспособность и не поддерживаем корректную работу сайта в устаревших версиях браузеров.

Информация о правах потребителей при установке пластиковых окон

За 9 месяцев 2012г в отдел ЗПП поступило 48 жалоб на нарушение прав потребителей услуг по изготовлению и монтажу оконных и дверных конструкций, что составило 4,2% от общего количества письменных жалоб. В соответствии с требованиями ст.

8-10 закона РФ «О защите прав потребителей» при выполнении работ по изготовлению и монтажу оконных и дверных конструкций исполнители всех форм собственности до заключения договора обязаны предоставить потребителю необходимую и достоверную информацию о себе (исполнителе работ) и выполняемых работах.

Источник: http://ruslanhasanov.ru/dogovor-postavki-okon-bez-montazha-31592/

Договор поставки окон (ПВХ)

Конструктор документов>Договоры>Договоры поставки> Образец договора поставки окон пвх заключается между компанией, которая занимается производством либо продажей оконных конструкций, и покупателем, приобретающим их для использования в коммерческих, но не бытовых целях.

Довольно часто подобные сделки совершаются строительными организациями, но если вам требуются окна для собственной квартиры или дачного домика, такой вид договора не подойдет. Потому что главное условие поставки — это использование купленного товара в предпринимательских целях.

Договор поставки окон без монтажа Заключая договор поставки пластиковых окон, покупатель должен четко для себя определить, потребуется ли ему установка этих окон или нет.

Договор поставки окон в 2019 году — образец ПВХ без монтажа, с установкой, пластиковых

Договор поставки окон пвх без монтажа образец

В современной жизни каждый гражданин должен постоянно черпать информацию, и иметь определенный багаж знаний, который поможет ему без проблем совершать гражданско-правовые отношения.

Заключение договоров – это неотъемлемая часть знаний, необходимая для того, чтобы получать желаемый результат, а умелое составление сможет гарантировать безопасность сделки.

Тема окон является актуальной, так как многие желают и заказать, и установить, однако в большинстве случаев у клиентов возникают трудности при совершении сделки, и множество вопросов.

Общие моменты

Согласно настоящему договору поставки исполнитель обязуется выполнить заказ, поставить его по месту назначения, демонтировать старые, и поставить новые окна.

А заказчик обязуется принять заказ, и связанные с ним монтажные работы, а также оплатить товар и услугу, согласно условиям договора.

Иногда данный процесс заключается двумя договорами, один на заказ и поставку окон, а другой на установочные работы, однако более универсальным вариантом будет включение всех деталей в единую сделку.

Необходимые термины

Договор – это документ, который доказывает правомерность определенной сделки. Есть такие разновидности договоров:

  1. Поставки.
  2. Аренды.
  3. Подряда.

Если говорить о договоре поставки, он предназначен для получения товара согласно своему заказу.

В договоре участвуют две стороны, заказчик и исполнитель, причем купить товар по такому договору может только предприниматель или др. юр. лицо, желающее использовать покупку для ведения бизнеса.

Нюансом такого договор является условие его назначения, которое подразумевает использование не в бытовых целях.

Это и отличает поставку от типового договора купли – продажи, так как его участниками могут выступать абсолютно любые лица.

Более того, поставка предполагает не только покупку товаров, но и доставку, и другие возможные услуги, которые можно указать в договоре при составлении.

Чаще всего такие договора заключается для заказа товара и дальнейшей его перепродажи. Однако в нашем случае, поставка окон будет предусматривать не продажу, а необходимость покупки и установки окон по личному заказу покупателя.

Данный договор должен заключаться в письменном виде, и может содержать приложения в виде спецификаций и оказания сопутствующих услуг.

Какова его роль

Каждый покупатель при заказе желает указать свои предпочтения, условия доставки, оплаты, и другие нюансы.

А продавец (исполнитель) желает выполнить условия договора, и получить вознаграждение за работу и товар.

В данном случае составление договора играет важную роль, и при помощи заключения письменного соглашения стороны могут оговаривать свои желания для проведения сделки.

Соглашение регулирует отношения, и дает гарантию обеим сторонам, а случае, если одна из сторон не выполнит свои обязательства, договором можно указать, какие действия следует совершить.

Также, сторонами может быть указано, в каких ситуациях договор возможно расторгнуть.

Со стороны заказчика роль договора это гарантии его выбора товара, соответствие качества, возможность получения в указанное место, и проверка.

А для исполнителя это шанс подзаработать, и понять, чего именно желает его клиент. Данный договор может включать сразу несколько составляющих:

  1. Вид пластиковых окон, параметры, цена и количество.
  2. Условия доставки товара, и сроки.
  3. Возможность заказа услуги демонтажа старых окон с помощью выезда специалистов фирмы исполнителя.
  4. Установка новых окон, монтажные работы.

Действующие нормативы

Основная статься 506 ГК РФ, которой регулируется поставка товара, и говорится об особенностях заключения такой сделки, а также стороны соглашения.

507 статья Регулирует возможные спорные ситуации, возникшие между сторонами после заключения сделки
508- 524 статьи Регулируют каждую из составляющих договора — сроки доставки, оплаты, неисполнение обязательств, расторжение, покрытие убытков, качество товара и множество других ситуаций, которые могут возникнуть у сторон при заключении сделки

С помощью данных статей ГК РФ каждая из сторон может ссылаться на действующие нормативы, и отстаивать свои права.

Особенности составления соглашения

Для того чтобы заключить договор поставки и остаться довольным, необходимо знать и уметь учитывать все возможные условия, а именно:

Правильно указывать стороны договора Согласно наименованию организаций и лиц
Обязанности сторон Суказанием цели сделки, ее цены, количества товаров в заказе, его качество и цены
Осудить и составить пункты ответственности сторон За свои обязательства согласно договору
Составить список прилагаемых документов На основании которых заказчик сможет проверить соответствие заказа, а исполнитель изготовить, доставить и выполнить сопутствующие услуги перед проверкой и принятием заказа покупателя

Допустим ситуацию, когда покупатель уже решил, где будет заказывать окна, и определился с замерами, параметрами, профилями, и другими нюансами.

Остается только составить соглашение и подписать. Бланк договора поставки окон можно скачать здесь.

Здесь нужно быть крайне осторожным, и никогда не спешить во время прочтения условий и требований, так как успешность сделки зависит от этого момента.

Существенные условия

Существенные условия соглашения такие:

  1. Предмет поставки. Предметом поставки в данном случае являются окна, которые есть у продавца на момент подписания соглашения или будут сделаны продавцом после заключения соглашения.
  2. Качество поставляемого товара должно отвечать стандартам, техническим условиям, документам, которые устанавливают запросы к качеству товаров.
  3. Цена товара и условия оплаты. Стоимость товара должна отражаться как в самом соглашении, так и в спецификации. Она определяется в соглашении за единицу товара.
  4. Рассрочка платежа.
  5. Отсрочка платежа.
  6. Срок соглашения и срок поставки.

Как выглядит образец заполнения договора поставки окон ПВХ без монтажа

Договор поставки окон ПВХ представляет собой документ, где исполнитель обязуется изготовить и доставить окна, а заказчик принять и оплатить, и может содержать в себе условие по демонтажу старых окон, и установке новых.

А бывает так, когда фирма предлагает заключить два отдельных документа — на изготовление и отдельно на монтаж.

Типовой вид договора и порядок его заключения выглядит следующим образом:

Указание сторон, выступающих в сделке заказчиком и исполнителем Исполнитель указывает полное наименование фирмы, и ее директора, а заказчик свои ФИО и паспортные данные или тоже наименование организации и ФИО руководителя
Предметом договора выступает изготовление окон ПВХ, и исполнитель должен выполнить заказ по данным заказчика, в соответствии с параметрами, замерами, цветом, качеством (согласно приложению №1) Также, следует не забыть указать, что риски во время выполнения заказа, связанные со здоровьем, лежат на исполнителе. Важным пунктом будет указание, с какого момента право собственности на товар переходит к заказчику
Права и обязанности сторон Данный пункт договора должен включить все особенности выполнения и получения заказа, а также возможности проверки, и действия, которые должна совершить одна из сторон в случае, если что – то пойдет не по плану. Данная информация вписывается в обязанности заказчика и исполнителя
Стоимость Указывается цена за изготовление, с выделением общей суммы, и с учетом НДС. Стороны могут дополнять условия, при которых покупатель должен оплатить половину стоимости в качестве предоплаты, и остаток средств по принятию заказа или другие условия оплаты
Порядок приема Указывается процесс проверки, и действия заказчика, если он заметит дефекты на заказе. В этом случае следует составить акт, и указать срок исполнителю для устранения недостатков. Также, важно указать, что исполнитель должен устранять недоработки за собственный счет
Прочие условия Стороны по договоренности указывают причины, по которым одна из сторон будет должна выплатить определенную сумму или процент за несоблюдение своих обязанностей согласно договору, случаи расторжения договора, и сколько экземпляров содержит данное соглашение
В согласие на заключение сделки стороны ставят свои подписи

Если с установкой

Договор поставки окон с монтажом составляется, если стороны договорились об изготовлении и установке.

Условия об установке должны указываться в предмете договора, и условиях, согласно которым исполнитель будет обязан:

  1. Изготовить окна и доставить.
  2. Снять старые и произвести монтажные работы по установке новых окон.

Также, нюансами такого договора будет указание, что исполнитель должен предоставить специалистов и материалы для установки за свой счет.

Не забыть указать сроки, согласно которым монтажные работы должны быть завершены, и приложить график выполнения работ.

Договор поставки окон с монтажом физических лиц также может заключаться, и особенностью документа будет указание ФИО и паспортных данных.

Со спецификацией

Спецификация – это дополнительный документ, который содержит в себе информацию о наименовании товара, количестве, качестве, общей суммы, и суммы с учетом НДС.

Также здесь могут указываться перечень дополнительных работ и их стоимость, например, монтажные работы.

Согласно этому документы заказчик может проверить свой заказ, и оплатить его, о чем следует указать в пункте обязанностей сторон, указав спецификацию по списку прилагаемых документов к основному договору.

Нюансы заключения соглашения для пластиковых

При заключении договора на изготовление таких окон должны указываться следующие параметры:

  1. Какой используется уплотнитель.
  2. Вид стеклопакета.
  3. Также, при обсуждении пунктов договора, настоятельно требуйте, чтобы монтаж производился согласно ГОСТ, и исполнитель давал гарантию на свои изделия.

Подача жалобы

Жалоба может подавать одной из сторон соглашения в том случае, если один из участников не исполнил свои обязательства по договору, в связи, с чем вторая сторона понесла убытки.

Для этого можно урегулировать спор между собой добровольно или обратиться в суд с исковым заявлением, в котором указать размер неустойки на текущий момент.

Доказательством ваших обязательств будет выступать подписанный договор поставки.

Процедура расторжения

Закон почти всегда стоит на стороне покупателя, поэтому он может расторгнуть договор в любое время, если поставленный товар не соответствует требуемому качеству, имеет недостатки, которые не могут быть исправлены исполнителем в подходящий для заказчика срок.

Договор может быть расторгнут по инициативе, как исполнителя, так и заказчика, если одна из сторон неоднократно не придерживалась условий или нарушала условия сделки.

Для этого одна из сторон должна написать письменное уведомление о желании расторгнуть, и с момента получения такой бумаги договор считается недействительным.

По соглашению поставки окон исполнитель обязуется изготовить новые оконные конструкции, снять старые и установить новые с подоконниками и отливами, а заказчик обязуется принять окна и заплатить за них.

Иногда может быть оформлено два соглашения, один на поставку пластиковых окон, а другой на монтаж и демонтаж. Но чаще всего оформляется один договор поставки оконных конструкций.

Источник: http://yurday.ru/dogovor-postavki-okon/

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.